Что происходит со сроком и ценой, если задача разрастается в середине работы

Что происходит со сроком и ценой, если задача разрастается?

Старая сумма и старый срок не растут сами: новая функция получает отдельную цену и отдельный срок до старта кода.

Что происходит со сроком и ценой, если задача разрастается, видно по границе договора. Внутри границы команда чинит расхождение с уже записанным требованием. За границей появляется экран, роль, отчёт или обмен, которых в договоре не было.

На странице о компании ООО «Система» прямо пишет: цена фиксируется в договоре и не растёт в процессе. Это правило защищает заказчика от внезапного счёта. Оно же защищает срок: новую работу не прячут в старую дату.

Корпоративный сайт в каталоге стоит от 80 000 ₽ до 200 000 ₽, срок 5–10 дней. Интеграция с 1С стоит от 60 000 ₽ до 200 000 ₽, срок 5–14 дней. Это две карточки. Их нельзя сложить в одну строку акта задним числом.

Что пришло в середине	Срок старого состава	Цена старого договора	Что делаем дальше
Ошибка против записанного требования	Не сдвигается	Не растёт	Чиним внутри этапа. Гарантия на ошибки сданной работы — от 3 месяцев.
Замена одной задачи на другую того же объёма	Обычно держится	Не растёт	Пишем, что вышло из состава и что вошло вместо него.
Новая функция сверх договора	Остаётся для старого состава	Не растёт	Отдельная сумма и отдельный срок в дополнительном соглашении.
Поток задач на месяцы вперёд	Текущий этап закрываем	Разовая сумма закрыта	Развитие системы от 50 000 ₽ до 200 000 ₽ в месяц.

Порядок оплаты на странице цен для новой части тот же, что для обычной работы: предоплата 30–50 %, остаток после приёмки. Как устроены этапы, разобрано в статье как устроена оплата разработки.

Чем новая функция отличается от правки ошибки?

Ошибка ломает уже записанное требование, а новая функция добавляет то, чего в договоре не было.

Разрастание задачи — это рост состава после старта, когда к согласованному результату добавляют новый. Правка ошибки таким ростом не является. Кнопка, которая не создаёт заявку, хотя заявка записана в техническом задании, остаётся ошибкой. Кнопка, которой в задании не было, уже новая работа.

Граница держится на тексте, а не на настроении показа. Заказчик сравнивает экран с пунктом договора. Если пункт обещал 8 страниц, девятая страница — добавка. Если пункт обещал форму из 6 полей, седьмое поле — добавка. Если пункт обещал выгрузку в Excel, обмен с 1С:Предприятие — другая услуга.

Спор часто начинается с фразы «это же мелочь». Мелочь тоже имеет цену, когда она трогает данные, роли или уже принятый экран. Одна новая роль может задеть права, отчёты и письма. Поэтому мелочь оценивают тем же порядком, что и крупный блок, только сумма выходит меньше.

ООО «Система» не начинает новую функцию молча. Сначала заказчик видит, это ошибка, замена или добавка. Пока записи нет, календарь старого состава не двигают и код новой части не пишут.

Что такое дополнительные работы по договору подряда?

Дополнительные работы — это работы, которых не было в согласованном составе и которые увеличивают цену или срок.

В общем подряде цену задаёт статья 709 ГК РФ. Пункт 4 считает цену твёрдой, если договор сам не назвал её приблизительной. Пункт 5 включает другой режим. Если цена была приблизительной и дополнительные работы существенно её превышают, подрядчик обязан вовремя предупредить заказчика. Заказчик может отказаться от договора и оплатить сделанную часть. Подрядчик, который не предупредил, выполняет договор по старой цене.

Пункт 6 запрещает требовать рост твёрдой цены только потому, что в день подписания нельзя было предусмотреть весь объём. Исключение одно: существенно выросла стоимость материалов, оборудования подрядчика и услуг третьих лиц, которую нельзя было предусмотреть. Новая кнопка на сайте этим исключением не является. Это новая задача, а не скачок цены железа.

Пункт 2 статьи 424 ГК РФ разрешает менять цену после заключения только в случаях, которые предусмотрели договор или закон. Поэтому устная фраза «добавьте, потом посчитаем» цену не двигает.

Для строительного подряда есть отдельный режим. Пункт 3 статьи 743 ГК РФ обязывает подрядчика сообщить о работах, не учтённых в технической документации. Если ответа нет 10 дней и договор не задал другой срок, соответствующие работы приостанавливают. Обзор практики по строительному подряду прямо говорит: без такого сообщения оплату дополнительных работ не взыскать, даже если акт подписан.

Сайт и CRM этим пунктом не живут, пока договор сам не строительный и не отсылает к нему. Консультация Гаранта по проектным работам говорит о соседнем случае: дополнительные работы без согласования с заказчиком оплате не подлежат. Там же указан пример — постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 18.01.2024.

Какой из трёх путей выбрать?

Путей три: заменить задачу внутри старой цены, подписать добавку или унести её в следующий месяц.

Первый путь годится, когда новая просьба по размеру близка к тому, что из состава убирают. Заказчик отказывается от блока «вакансии», а вместо него берёт калькулятор на ту же страницу. Сумма договора остаётся. Срок остаётся, если замена не длиннее снятого блока. В реестре пишут обе строки: что вышло и что вошло.

Второй путь нужен, когда старый состав заказчик хочет целиком, а сверху просит ещё функцию. Тогда старый договор не переписывают. Рядом появляется дополнительное соглашение: объём, сумма, срок и порядок приёмки. Старая дата сдачи сайта живёт для старых страниц. Новая дата живёт для новой функции.

Третий путь нужен, когда добавок уже много и они будут приходить каждый месяц. Разовый договор для этого тесен. Развитие существующей системы стоит от 50 000 ₽ до 200 000 ₽ в месяц. Абонентская поддержка стоит от 15 000 ₽ до 50 000 ₽ в месяц и чинит сданное, а не заменяет развитие. Эти месячные суммы не прибавляют к разовой цене сайта.

Путь	Когда его берут	Что со сроком	Что с ценой
Замена внутри состава	Новая часть близка к той, которую снимают.	Старый срок обычно держится.	Старая сумма не растёт.
Дополнительное соглашение	Старый состав остаётся, сверху просят ещё функцию.	Старая дата для старого состава, новая дата отдельно.	Старая сумма на месте, новая сумма рядом.
Месяц развития	Добавки будут приходить каждый месяц.	Текущий этап сдают в старый день.	От 50 000 до 200 000 ₽ в месяц, не внутри разовой цены.

Выбор делают до кода. Если путь не выбран, команда держит старый состав и ставит новую просьбу в ожидание. Так срок первой сдачи не тонет в очереди идей.

Как сдвигается срок, если объём вырос в середине?

Срок старого состава сдвигается только в той части, которую новая работа реально блокирует.

Пункт 2 статьи 708 ГК РФ разрешает менять начальный, конечный и промежуточные сроки в случаях и в порядке, которые предусмотрел договор. Сама просьба «добавьте ещё» срок не двигает. Его двигает подписанная запись.

У корпоративного сайта срок карточки — 5–10 дней. У интеграции с 1С — 5–14 дней. Если обмен не нужен, чтобы сдать страницы, сайт заканчивают в свои 5–10 дней, а обмен идёт следом. Если форма заявки без обмена бессмысленна, календарь сайта ждёт решения по обмену.

Короткий пример замены. Лендинг занимает 2–4 дня и стоит от 30 000 ₽ до 70 000 ₽. Квиз-лендинг занимает 2–3 дня и стоит от 25 000 ₽ до 50 000 ₽. Если квиз заменяет один блок лендинга внутри той же цены, срок лендинга можно удержать. Если квиз добавляют сверху, появляется второй срок на 2–3 дня.

Пауза тоже двигает дату, но это другая причина. Нет доступа к базе, нет текстов, нет ответа по полям — этап ждёт. Ожидание не маскируют под «задача разрослась». В договоре заранее пишут, что календарь сдвигается на время ожидания материалов заказчика.

Новую дату ставят одной строкой: что именно сдвинулось, на сколько рабочих дней и какая часть сдаётся в старый день. Фраза «примерно на неделю» для акта слишком мягкая.

Почему твёрдая цена не растёт от новой задачи?

Твёрдая цена закрывает записанный состав, а новая задача в этот состав не входит и получает свою сумму.

После разбора в договоре стоит одна сумма. Пока состав тот же, эта сумма не растёт. Вилка на сайте приблизительной ценой договора не стала: в момент вилки договора ещё нет. Как читать коридор, разобрано в статье от чего цена уходит к верхней границе.

Новая задача не поднимает старую цифру «чуть-чуть». Её оценивают как отдельную работу по карточке каталога. CRM под ваш бизнес стоит от 200 000 ₽ до 600 000 ₽, срок 2–6 недель. Личный кабинет клиента стоит от 150 000 ₽ до 400 000 ₽, срок 2–4 недели. Просьба «прикрутите кабинет к сайту» в середине сайта — это переход на другую карточку, а не верх корпоративного сайта за 200 000 ₽.

Для стройки есть чужое правило десяти процентов, и его часто переносят на программы зря. Пункт 1 статьи 744 ГК РФ разрешает заказчику менять техническую документацию, если дополнительные работы не выше 10 % сметы строительства и не меняют характера работ. Свыше этого нужна дополнительная смета. Это норма строительного подряда. У сайта, бота и CRM такого автоматического порога нет, пока договор сам его не записал.

Счёт новой части выставляют после согласия. Работа, которую сделали без согласия, остаётся риском подрядчика. Заказчик вправе не платить за сюрприз, которого не заказывал.

Как посчитать сайт и обмен с 1С по отдельности?

Низ двух карточек даёт 140 000 ₽, верх даёт 400 000 ₽, и ни одна из этих сумм ещё не цена договора.

Исходные данные примера. Нужен корпоративный сайт: страница о компании, услуги, кейсы и форма заявки. Обмена с бухгалтерией в договоре нет. В середине заказчик просит передавать заявки в 1С:Предприятие.

1. Шаг 1. Карточка сайта: от 80 000 ₽ до 200 000 ₽, срок 5–10 дней. Старая сумма, которую уже записали в договоре, остаётся.
2. Шаг 2. Карточка обмена: от 60 000 ₽ до 200 000 ₽, срок 5–14 дней. Эта вилка не входит в сайт.
3. Шаг 3. Сумма нижних границ: 80 000 ₽ плюс 60 000 ₽ равно 140 000 ₽. Это ширина старта двух карточек, а не счёт.
4. Шаг 4. Сумма потолков: 200 000 ₽ плюс 200 000 ₽ равно 400 000 ₽. Это тоже не счёт.
5. Шаг 5. Ширина только обмена: 200 000 ₽ минус 60 000 ₽ равно 140 000 ₽. Точку внутри называют после разбора полей, а не «серединой коридора».
6. Шаг 6. Срок сайта 5–10 дней остаётся для страниц. Срок обмена 5–14 дней пишут отдельной строкой.
7. Шаг 7. Если обмен блокирует форму, к сроку сайта прибавляют только дни ожидания решения, а не автоматически все 14 дней.

Каталог не публикует тариф «одно поле стоит столько-то». Поэтому пример не превращает обмен в формулу «ровно 60 000 ₽». Близко к низу обмен стоит, когда поля уже совпадают и база тестовая открыта. К 200 000 ₽ он идёт, когда справочники кривые и контуров несколько. Что в разовую смету входит, а что платят отдельно, лежит в статье что входит в стоимость работ.

Как оформить дополнительные работы по договору подряда?

Дополнительные работы оформляют письменным соглашением: объём, сумма, срок и порядок приёмки стоят до кода.

Соглашение составляют в той же форме, что и договор. Если договор подписан на бумаге или в электронном документообороте, добавка идёт тем же путём. Письмо в мессенджере полезно как черновик. Платежным документом оно становится, когда в нём есть предмет, сумма и срок и стороны его приняли так, как велит договор.

1. Заказчик описывает добавку. Один экран, один сценарий, чего не было в техническом задании.
2. Команда называет влияние. Отдельная вилка, отдельные дни, какие уже готовые части придётся задеть.
3. Стороны выбирают путь. Замена, дополнительное соглашение или следующий месяц развития.
4. В документ попадают четыре строки. Состав, сумма, срок и кто принимает результат.
5. Старый договор остаётся в силе во всём, что соглашение прямо не изменило.

В соглашении не пишут «выполнить доработки по мере необходимости». Такая фраза снова открывает безлимитный объём. Пишут перечень: «передача заявок с формы в один документ 1С, без обратной выгрузки остатков». Обратная выгрузка, если она всплывёт, станет следующей оценкой.

Акт новой части ссылается на соглашение, а не на старую сумму. Сумма акта совпадает с суммой соглашения. Две разные цифры в акте и в договоре мы не создаём. Предоплата новой части, если её выбрали, лежит в коридоре 30–50 %, как на странице цен.

Какие ошибки срывают срок и раздувают счёт?

Срок и счёт ломаются, когда новую работу делают молча или прячут её в старую дату.

• Новую кнопку пишут в ту же ночь. Утром срок старых страниц уже сорван, а доплаты нет.
• Все идеи одного созвона считают одной правкой. Пять новых отчётов — это пять оценок, а не один комментарий к цвету.
• Десятью процентами меряют программу. Порог 10 % из статьи 744 относится к смете строительства, а не к сайту.
• Десятью днями молчания меряют CRM. Срок 10 дней из статьи 743 тоже относится к стройке, если договор не сказал иное.
• Месяц развития прибавляют к сайту. 50 000 ₽–200 000 ₽ в месяц не верх корпоративного сайта и не «доплата за мелочь».
• Личный кабинет называют верхом сайта. Кабинет начинается от 150 000 ₽ и занимает 2–4 недели. Потолок сайта 200 000 ₽ его не покрывает.
• Акт подписывают на старую сумму, а работ в нём больше. Обзор строительной практики показывает, как потом спорят об оплате. В разработке спор проще не открывать.

Ещё одна ошибка — ждать, что гарантия от 3 месяцев закроет новые желания. Гарантия закрывает поломку сданного кода. Новая роль, новый отчёт и новый обмен в гарантию не входят.

Кейс кабинета для стройки показывает, куда уезжает объём, если его не резать. Там 170 человек, 65 сервисов и 4 базы 1С. Такой контур не появляется «добавкой» к сайту за 10 дней. Его собирают отдельными частями, каждую со своей приёмкой.

Что проверить до старта новой части?

До кода проверяют шесть пунктов: граница, путь, сумма, срок, приёмка и то, что старый договор не переписали случайно.

1. Граница. Это ошибка записанного пункта или функция, которой в договоре нет?
2. Путь. Замена внутри старой цены, дополнительное соглашение или месяц развития?
3. Сумма. Старая цифра на месте. Новая цифра, если она есть, ссылается на карточку каталога, а не на «примерно».
4. Срок. Старая дата жива для старого состава. Новая дата названа в рабочих днях. Блокировка указана прямо.
5. Приёмка. Названы сценарий проверки, кто отвечает и что считается готовым.
6. Чужие платежи. Лицензия 1С, хостинг и касса не спрятаны внутрь цены разработки.

Если хотя бы один пункт пустой, новую часть не начинают. Старый состав при этом можно продолжать, когда он от добавки не зависит. Заказчик не теряет уже оплаченный этап из-за идеи, которую ещё не оценили.

Короткий вопрос к подрядчику звучит так: «Покажите строку договора, куда входит эта функция, или строку нового соглашения». Ответ «сделаем по ходу» означает, что оценки ещё нет. Тогда календарь новой части тоже ещё не начался.

Что записать, прежде чем начнётся новая работа?

Записывают четыре вещи: что добавилось, сколько это стоит, какой у этого срок и что со старым договором не случилось.

Разрастание задачи в середине работы не отменяет уже подписанную сумму. Оно ставит рядом вторую. Срок старого состава держится, пока новая работа его не блокирует. Срок новой работы называют отдельно: для обмена с 1С это коридор 5–14 дней, для личного кабинета — 2–4 недели, для месяца развития — следующий отчётный период.

Твёрдая цена по пункту 4 статьи 709 не растёт от того, что в день подписания не перечислили все будущие идеи. Приблизительная цена по пункту 5 требует предупреждения, иначе подрядчик остаётся при старой сумме. Строительные 10 дней и 10 % на обычный сайт сами не переносятся.

ООО «Система» фиксирует цену в договоре и не растит её, пока состав тот же. Новую функцию оцениваем отдельно и начинаем после согласия. В каталоге 147 услуг с вилками, и добавка почти всегда уже есть среди них. Если добавка тянется месяцами, её честнее отдать в развитие от 50 000 ₽ до 200 000 ₽ в месяц, а текущий этап сдать как договаривались.

Заказчику достаточно одного письма: что уже в договоре, что появилось сегодня и можно ли сдать старое в старый день. Ответ на это письмо и есть решение по сроку и цене.

Источники

1. Гражданский кодекс РФ, статья 709 «Цена работы» — редакция на странице, проверено 03.10.2026
2. Гражданский кодекс РФ, статья 708 «Сроки выполнения работы» — редакция на странице, проверено 03.10.2026
3. Гражданский кодекс РФ, статья 743 «Техническая документация и смета» — редакция на странице, проверено 03.10.2026
4. Гражданский кодекс РФ, статья 744 «Внесение изменений в техническую документацию» — редакция на странице, проверено 03.10.2026
5. Гражданский кодекс РФ, статья 424 «Цена» — редакция на странице, проверено 03.10.2026
6. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда — проверено 03.10.2026
7. Консультация: дополнительные проектные работы без согласования — проверено 03.10.2026
8. Каталог цен ООО «Система» — данные компании на октябрь 2026

Вопросы и ответы

Что такое дополнительные работы по договору подряда?

Дополнительные работы — это объём, которого не было в согласованном составе и который меняет цену или срок. По пункту 4 статьи 709 цена твёрдая, если договор не назвал её приблизительной. Новую функцию тогда не прячут в старую сумму: на неё нужно отдельное согласие, отдельная цена и отдельный срок.

Как оформить дополнительные работы по договору подряда?

Их оформляют письменным соглашением в той же форме, что и договор. В тексте четыре строки: состав, сумма, срок и порядок приёмки. Старый договор остаётся в силе во всём, что соглашение прямо не изменило. Письмо без суммы и срока остаётся черновиком, а не основанием для счёта.

Нужно ли дополнительное соглашение при изменении объёма работ?

Да, если новая работа не заменяет старую внутри той же цены. Замена внутри состава тоже фиксируется записью: что вышло и что вошло. Молчаливое расширение объёма соглашение не заменяет. Акт на старую сумму не должен содержать работ, которых в договоре не было.

Меняется ли твёрдая цена, если полный объём нельзя было предусмотреть?

Нет. Пункт 6 статьи 709 прямо запрещает требовать рост твёрдой цены только из-за того, что полный объём не был виден в день подписания. Исключение касается скачка стоимости материалов и услуг третьих лиц, а не новой кнопки. Новую кнопку оценивают отдельно.

Что будет со сроком, если функцию добавили в середине?

Срок старого состава остаётся, пока добавка его не блокирует. Новая работа получает свои дни: обмен с 1С занимает 5–14 дней, личный кабинет — 2–4 недели. Пункт 2 статьи 708 двигает даты только в порядке, который предусмотрел договор. Просьба в чате сама по себе дату не переносит.

Можно ли сделать новую функцию без доплаты, если убрать старую?

Да, если убранная часть по объёму закрывает новую и срок не становится длиннее. Стороны пишут обе строки в реестр. Если новую часть убрать нечем, это уже дополнительное соглашение со своей суммой. Нельзя одновременно оставить весь старый состав и добавить кабинет «внутри той же цены».

Что будет, если дополнительную работу уже сделали без согласия?

Оплата такого объёма под угрозой. В строительном подряде обзор практики прямо отказывает во взыскании, если заказчика не предупредили, даже при подписанном акте. Для сайта и CRM безопаснее не начинать код до записи. Сделанный сюрприз заказчик вправе не оплачивать.

Куда перенести функцию, если текущий срок нельзя двигать?

Её оставляют на следующий этап или на месяц развития. Развитие системы стоит от 50 000 до 200 000 ₽ в месяц и не прибавляется к разовой цене. Текущий состав сдают в старую дату. Так реклама, запуск или приёмка не ждут идеи, которая появилась на середине.

Е

Еркаев Сергей Владимирович, директор ООО «Система».

Руководит разработкой в ООО «Система»: 40+ сданных проектов, среди них кабинет для стройки на 170 человек, 65 сервисов и 4 базы 1С.

Опубликовано 3 октября 2026, обновлено 3 октября 2026. О компании · Кейсы · Контакты

Услуги из статьи

Другие статьи

• Сколько полных правок дизайна и текстов входит в ценуЭкспертная статья · октябрь 2026 · 3 октября 2026
• Сколько языков можно добавить на сайт в 2026Экспертная статья · октябрь 2026 · 3 октября 2026
• Сколько стоит содержание программы лояльности в 2026Экспертная статья · октябрь 2026 · 3 октября 2026
• Сколько правок входит в работу, как заказчик передаётЭкспертная статья · октябрь 2026 · 3 октября 2026
• Кто отвечает после запуска, если система сломаласьЭкспертная статья · октябрь 2026 · 3 октября 2026

Эту тему также ищут как: «сроком и ценой, если задача разрастается», «что такое дополнительные работы по договору подряда», «как оформить дополнительные работы по договору подряда», «изменение объема работ по договору подряда», «дополнительное соглашение на дополнительные работы», «что будет если задача разрастётся в середине работы»